标王 热搜:
 
 
当前位置: 首页 » 公告中心 » 行业动态
建设工程施工合同纠纷中,发包方如何向承包方索赔?
 [打印]添加时间:2022-08-30   有效期:不限 至 不限   浏览次数:87
   建设工程施工合同纠纷中,大多数情况下都是承包方向发包方索要工程款或停、窝工损失等赔偿。那么发包方能向承包方进行哪些索赔呢?主要是工期索赔和质量索赔两个方面,是否还有其他索赔事项,需要看施工合同是否进行了约定。
 
  关于工期索赔。如果是因为承包方原因导致工期延误,发包方可以按照施工合同约定要求承包方支付违约金,或者要求承包方赔偿因工期延误给发包方造成的损失。但是工期延误的原因往往是多方面的,这其中可能也有发包方的原因,比如在施工过程中如有甲供材,那么甲供材是否按时进场直接影响工期;又如发包方没有按施工合同约定支付进度款,也可能影响工期;再如发包方没有按时进行阶段验收或者隐蔽工程验收,也可能影响工期。所以,在进行工期索赔时,法院需要综合考虑各方面的因素来确定承包方是不是要承担违约或赔偿责任,以及承担多大的责任,必要时可能还需要进行工期鉴定。
 
  关于质量索赔。如果承包方施工的工程不符合设计要求或者偷工减料、以次充好,发包方就可以进行质量索赔。质量索赔主要有以下几种方式:一是要求承包方进行整改、维修;二是要求承包方支付整改、维修费用;三是对于虽不符合设计要求,但却符合规范质量要求的材料让步使用,对该部分材料的价格按实调整。
 
  除工期和质量索赔外,发包方如果在施工合同中设定了承包方的相关义务以及违反该义务需要承担的违约责任,比如对于项目经理更换及在场时间的要求,比如阶段工期的要求,再比如安全文明施工的要求等,以及达不到这些要求所要承担的违约责任。那么发包方可以依据施工合同的约定,对承包方施工过程中的违约行为进行索赔。
 
  当然还有一种特殊的情况,就是如果承包方擅自解除合同撤场,那么发包方可以向承包方索赔因合同解除而造成的损失。